考证宝(kaozhengbao.com)

1.背景材料:某公路工程,合同价4000 万元,合同工期270d。合同条款约定:①工程预付款为合同价的10% ,开工当月一次性支付;②工程预付款扣回时间及比例:自工程款(含工程预付款)支付至合同价款的

考证宝 分享 时间: 加入收藏

考试:

问题:

1.背景材料:某公路工程,合同价4000 万元,合同工期270d。合同条款约定:①工程预付款为合同价的10% ,开工当月一次性支付;②工程预付款扣回时间及比例:自工程款(含工程预付款)支付至合同价款的60% 的当月起,分两个月平均扣回;③工程进度款按月支付;④工程质量保证金按月进度款的5 倍扣留;⑤钢材、水泥、沥青按调值公式法调价,权重系数分别为0.2、0.1、0.1,其中钢材基期价格指数为100。施工合同签订后,施工单位向监理提交了如下图所示的进度计划,并得到监理批准。前6 个月(即1~6 月份)每月完成的工作量见下表:6 月份钢材的现行价格指数为110,其余材料价格无变化。施工过程中,在第三个月末检查时发现:E 工作延误20d,C 工作延误10d,F 工作按计划进行,G 工作提前10d。为满足业主坚持按合同工期完工的要求,在不改变网络计划逻辑关系的条件下,施工单位根据下表按照经济性原则进行计划调整。在G 工作进行到一半左右,出现了合同中未标明的硬质岩石,导致施工困难。施工单位及时采取合理措施进行处理并通知了监理。因处理硬质岩石导致增加费用20 万元、G工作延误20d,对此,施工单位在规定时间内提出了工期及费用索赔。2.问题:(1)按网络图图例方式,列出⑤、⑥、⑦三个节点的节点时间参数;指出网络图中的关键线路;确定计划工期。(2)列式计算本工程预付款及其起扣点金额。工程预付款在哪两个月扣回?每月扣多少万元?(3)列式计算4 月份及5 月份的工程进度支付款。(4)列式计算6 月份的调价款。(5)针对3 月末进度检查结果,评价工程进度,并分析确定调整计划的最经济方案。(6)针对G 工作中出现硬质岩石的处理,分别指出施工单位提出的工期及费用索赔是否合理?并说明理由。

答案:

(2)本工程预付款= 4000×10% = 400 万起扣点金额= 4000×60% = 2400 万工程在达到400 + 100 + 200 + 350 + 600 + 800 = 2450 万元的第5 月开始扣回,即在5 月和6 月这两个月扣回。平均每月扣回200 万。(3)4 月份的工程进度款= 600(1-0.05)= 570 万元5 月份的工程进度款=(800)(1-0.05)-200 = 760-200 = 560 万元(4)6 月份的应付款= 800(0.6 + 0.2×1.1 + 0.1×1 + 0.1×1)= 816 万元6 月份的调价款= 816-800 = 16 万(5)3 月末进度检查结果E 工作延误20d,C 工作延误10d,F 工作按计划进行,G 工作提前10d。因为E 关键工作所以工程工期将拖20d。(6)① 处理硬质岩石导致G 工作延误20d 提出的工期索赔不合理。因为原计划G 工作有10d 总时差(210-70-130 = 10d),在3 月末时G 工作提前了10d,因此相对于270d的工期有20d 的总时差。处理硬质岩石的时间大约是70 + 65 = 135d,在3 月末以后发生,所以20d 的延误有20d 的总时差可以消化,不会造成工程工期(总工期)拖延,不能索赔工期。② 处理硬质岩石导致增加费用20 万元,施工单位可以索赔。因为合同未标明硬质岩石属于业主方的责任,所造成的费用增加理应获得补偿。

相关标签:

一建公路工程实务     预付款     合同价     一建     公路工程     工程    

推荐文章

某双代号网络计划中(以天为时间单位),工作K 的最早开始时间为6,工作持续时间为4;工作M 的最迟完成时间为22,工作持续时间为10;工作N 的最迟完成时间为20,工作持续时间为5。己知工作K 只有M 年利率为12%,半年复利计息一次,第5年年末的本利和为1000元,现在存款为()。 某企业购入一项固定资产,预计使用年限为10年,预计净残值率为8%,根据企业会计准则及其相关规定,按平均年限法计提折旧,该固定资产第二年的折旧率为( )。 1.背景某项目经理部负责南方某市话线路工程的施工,工程计划7月1日开工、9月30日完工,施工内容包括制作架空杆路、敷设架空电缆和管道电缆、安装配线设备、总配线架成端等工作量,工程采用包工不包料的方式承 在单代号网络计划中,设H工作的紧后工作有I和J,总时差分别为3天和4天,工作H、I之间间隔时间为8天,工作H、J之间的间隔时间为6天,则工作H的总时差为()。 下列双代号网络图是根据下表给定的工作之间的逻辑关系绘制成的,图中的错误包括( )。 人民法院受理案件后,当事人对管辖权有异议的,应当在()提出的异议。 某承包单位通过招投标,承接了某航道整治工程,该整治工程主要内容为筑坝和护岸。建设单位及时组织监理、施工单位在工程开工前明确了单位工程、分部工程、 分项工程的划分,并得到质量监督部门的同意。具体划分内容 若某事件经过风险评估,位于事件风险量区域图中的风险区A区,若使其由A区降至C区,则需要( )。 按照国际工程投标报价的程序,投标人在标前会议之前应该进行的工作是( )。 (2014)
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享

阅读并接受《用户协议》
注:各登录账户无关联!请仅用一种方式登录。


用户注册协议

一、 本网站运用开源的网站程序平台,通过国际互联网络等手段为会员或游客提供程序代码或者文章信息等服务。本网站有权在必要时修改服务条款,服务条款一旦发生变动,将会在重要页面上提示修改内容或通过其他形式告知会员。如果会员不同意所改动的内容,可以主动取消获得的网络服务。如果会员继续享用网络服务,则视为接受服务条款的变动。网站保留随时修改或中断服务而不需知照会员的权利。本站行使修改或中断服务的权利,不需对会员或第三方负责。

关闭